上海合同经济律师答装修合同应具备哪些才不被索赔
在新房装修中,很多人会选择将装修施工外包给装修公司,既解决了装修无知的问题,又保证了装修质量。装修公司装修前,将与业主签订装修施工合同,那么装修施工合同的注意事项是什么呢?跟随上海合同经济律师看看下面的案例~。
基本案例。
2020年4月30日,原告魏与被告广西某装修公司签订了《家庭卧室装修工程施工合同》。合同规定,被告广西某装修公司负责原告魏某住宅的装修,施工期限为105个工作日(实际工作日除外,国家法定假日或特殊情况除外),合同金额为1.7万元,但具体日期未填写开工日期和竣工日期。
其中,双方在合同中约定了延误工期的条件和违约条款。工期延误的违约金约定为:因乙方(被告)责任延误工期的,乙方应每延误一天向甲方(原告)支付部分工程造价金额0.5‰的违约金,装修公司还在客户十怕,公司十诺的传单上写明了十项承诺,其中一项承诺为:(工期)延误一天,赔偿100元等。
合同签订后,装修公司于2020年6月13日实际开工。在履行合同的过程中,由于被告的设计师辞职离开公司,员工的工作没有交接,工期被推迟。经过多次催促被告,被告于2021年6月10日完成房屋装修工程并交付给原告。
原告认为,由于被告的原因,装修工程逾期长达216天,要求被告按照合同约定的每日0.5%违约金和传单上的承诺,按照延期一天,赔偿100元的标准支付逾期违约金3万余元,但被告不同意,双方发生争议,原告告告知南宁市永宁区人民法院。
被告认为,原告在与公司新设计师微信聊天记录中确认,在施工过程中增加了合同以外的工程量。被告因原告超出合同约定,增加了工程量,导致工程延期。双方未达成协议,因此不同意按此支付违约金。
争议焦点。
原被告在履行《家庭卧室装修工程施工合同》时违约,工程逾期的原因是什么?如何确定逾期天数,原告主张被告支付逾期违约金的事实和法律依据是什么?
法院判决。
根据原被告双方提交的《家居装修工程建设合同》、《家居装修工程保修单》、《微信聊天记录》等证据,装修工程开工日期为2020年6月13日,竣工日期为2021年6月17日。被告确实有项目延期的事实,但被告主张原告增加了工程量,虽然原告没有在被告提交的主要材料增减项目中签字,但已在微信聊天记录中得到证实。
被告同意支付原告延期部分的违约金,但认为应按照合同约定的每日0.5‰的违约金标准支付,不同意按照传单上写的延期1天,赔偿100元的承诺单独支付违约金。由于被告承诺延误1天,赔偿100元作为原告同意达成交易的条件之一,并加盖公司合同专用印章,应视为合同附件。上海合同经济律师从诚信原则的角度来看,被告有义务履行该承诺。由于双方都有调解的意向,双方在法庭上成功调解了当事人的证据和解释。
在本案审理过程中,经法院主持调解,双方达成了被告支付原告工期延误违约金1.5万元并承担案件受理费的调解协议,本案纠纷成功解决。
近年来,由于商品房交易的繁荣也带来了家居装饰行业的繁荣,业主与装修公司之间的家居装修合同纠纷不断增加,总结主要是因为装修公司没有按照施工图施工,偷工减料,虚假增加工程量,减少工程内容,装修质量,结果与合同或施工图不一致,工期延误起诉家居装修公司支付违约金,装修公司因业主拒绝支付工程余额而起诉业主追索违约金。
目前,由于家居装饰行业竞争激烈,部分装饰公司为了经营业务,业绩,往往低价宣传价格战或假10、延误1天、赔偿100、赠送家具、延长保修期以吸引客户,但往往在签订合同或装修过程中不签订标准装修合同或口头宣传或广告传单承诺进入合同等技巧,容易引起上述纠纷。
为此,业主在签订家居装修合同时,应注意公司承诺的传单作为合同附件,并在合同中规定具体施工周期,增减项目需要双方书面确认,保修条件和日期,根据双方签署的施工图纸,增减项目需要双方签字,避免因合同未知或价格便宜而引起装修纠纷。
相关法条
一、《中华人民共和国民法典》
第五百零九条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
当事人在履行合同过程中,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。
第五百一十条 合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
第五百一十一条 当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定:
(一)质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
(二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,依照规定履行。
(三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。
(四)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时请求履行,但是应当给对方必要的准备时间。
(五)履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。
(六)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担;因债权人原因增加的履行费用,由债权人负担。
二、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的由负有举证责任的当事人承担不利后果。
网站声明:本文“上海合同经济律师答装修合同应具备哪些才不被索赔”资源信息来自互联网,以学习交流为目的,整合法律法规、政府官网及互联网相关知识,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现有涉嫌抄袭的内容,请联系我们,并提交问题、链接及权属信息,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
相关阅读
-
遇到合同纠纷怎么办?看看上海律师说的这些方式你适合哪种?详细阅读
在现实生活中民事纠纷是非常多的,而民事纠纷一般是由于利益冲突造成的,而合同纠纷是民事纠纷的主要类型,出现合同纠纷就需要解决问题,那么合同纠纷有什么出路可以解决?......
-
上海知名合同律师告诉你这些都是无效劳动合同!详细阅读
无效劳动合同是指在签订或履行过程中存在一定缺陷或违反相关法律规定而导致合同无效的情况。以下是上海知名合同律师盘点一些常见的导致劳动合同无效的情况: 1. 合同......
-
上海合同纠纷律师罗列最新合同谈判的10大要点详细阅读
在我们平时经济交往当中,企业或者公司之间只要是有合作,我们都是需要签订合同来规范之间的合作。合同一旦签订是受法律规范,所以我们在合同谈判的时候,一定要严谨仔细。......
-
看了上海律师事务所说的这些,你还敢签空白合同吗?详细阅读
签空白合同的风险非常高,因为在签署合同之前,合同中的条款和条件都没有被完全确定。这就意味着签署者不知道他们正在签署什么,因此可能会导致各种风险和后果。在本文中,......
-
合同签了,就必须要履行吗?上海合同纠纷律师这样说的...详细阅读
在商业交易中,合同是一种重要的法律文件,用于明确各方之间的权利和义务,并约束当事人的行为。一旦双方签署了合同,就表示他们同意并接受了合同中规定的条款和条件。因此......
-
上海合同纠纷律师:你真的知道什么叫做合同吗?详细阅读
合同是指双方或多方之间达成的一种具有法律效力的协议。它具有约束力,涉及各种交易和业务,如买卖商品、提供服务、租借物品等。无论是个人还是企业,签订合同都是一项十分......
-
上海律师事务所解答:私人间签订合同有效吗?详细阅读
私人间签订合同是一种口头或书面协议,由两个或更多的个人之间达成,以规定各自的权利和义务。这些合同可能涉及到任何事情,从家庭财富分配到商业交易,甚至是非法行为。虽......
-
还在直接套用合同样本?快来看看上海合同纠纷律师总结的风险有哪些详细阅读
合同是保障双方权益的法律文书,是商业交易中非常重要的组成部分。然而,直接套用合同样本可能存在一些风险,因为不同的交易可能存在不同的情况和法律规定,所以需要对每一......
-
上海律师:在签订装修合同时一定要注意这些!详细阅读
装修是一项需要付出很多精力和财力的大工程。因此,在签订装修合同时,您必须小心谨慎确保自己的权益得到维护。以下是上海律师讲解的在签订装修合同时应注意的事项及其详细......
-
委托他人管理房屋并收取费用实则租赁关系详细阅读
委托他人管理房屋,每月只收取生活费。上海市合同律师以案释法是租赁合同还是委托合同?基本案情丁某是广州市白云区某房屋的产权人。2005年3月,丁某与吴某签署了第一......